+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор изготовление и поставки изделии

Договор изготовление и поставки изделии

Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора. Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет четыреста двадцать шесть тысяч один рубль 60 коп. В случае возникновения дополнительных работ сумма по Договору корректируется соглашением сторон.

Типовой договор поставки изделий

Предоставить Покупателю на каждую партию поставленных Изделий товарно-транспортные накладные, счет-фактуру, в соответствии с действующим законодательством РФ и паспорт Изделий оформленный в соответствии с ГОСТ ,п. Изделия поставляются Покупателю Поставщиком автомобильным транспортом Поставщика. Все транспортные расходы включены в договорную цену и оплачиваются Поставщиком.

Москва, Олимпийский пр. Самарская ул. Адрес доставки указывается в заявке. Гарантировать срок изготовления и поставки Изделий согласно п. Днём доставки считается дата доставки Изделий Покупателю по адресам назначения, указанным в п. Деревянные ящики являются невозвратной тарой. После утверждения образца Покупателем и Инвестором данный образец будет являться эталонным для оценки качества всех остальных поставляемых изделий.

Осуществить по согласованию с Покупателем возврат Изделий несоответствующего п. При обнаружении скрытых дефектов Покупателем, а также в случае обоснованного возврата, в течение четырнадцати дней со дня обнаружения этого дефекта, произвести по согласованию с Покупателем и за свой счет обмен несоответствующих п. Нести имущественную ответственность за случайную гибель или повреждение Изделий, являющихся предметом настоящего Договора, до передачи их Покупателю в соответствии с п.

Обеспечить беспрепятственный въезд автотранспортных средств Поставщика на территорию, указанную в п. В случае отсутствия замечаний к Изделиям по количеству Покупатель обязан подписать товарно-транспортную накладную и накладную ТОРГ на получение Изделий и передать заверенную копию доверенности на приемку Изделий, после чего Изделия считаются фактически полученными и принятыми по количеству Покупателем. В случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной.

Уполномоченный представитель Поставщика присутствует при разгрузке изделий и фиксирует дефекты, нарушения целостности тары либо целостности Изделий. Отправить Поставщику копию Акта несоответствия качества и комплектности продукции по факсимильной связи или электронной почте в рабочие дни до 14 часов не позднее следующего дня. Передать Поставщику один экземпляр Акта несоответствия качества и комплектности продукции, возвратную накладную, счет-фактуру и копию накладной с отметкой о несоответствии качества и комплектности Изделий.

Подписать передаваемые Поставщиком при приемке Изделий документы, при необходимости сделав в них соответствующие отметки. Осуществить разгрузку Изделий своими силами и средствами, а также нести ответственность за повреждение Изделий, возникшие в результате выгрузки.

Произвести оплату Изделий согласно условиям оплаты, указанным п. В цену Изделий включается стоимость изготовления, упаковки, погрузочных работ, транспортировки до места указанного в п. Оплата Изделий осуществляется после поставки отдельной партии Изделий в течение 3 трех банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ При обнаружении несоответствия количества Изделий в таре ящике транспортным и иным сопроводительным документам, приёмка Изделий прекращается, Покупателем принимаются меры к локализации всей принимаемой партии Изделий, и осуществляется вызов представителя Поставщика.

При обнаружении несоответствия качества Изделия Изделий в партии Товара, приёмка всей партии не прекращается. Покупателем принимаются меры к локализации некачественного Изделия Изделий ,путём отдельного складирования и нанесения маркировки на некачественные Изделия и осуществляется вызов представителя Поставщика. Процедура вызова представителя Поставщика для подписания Акта-приёмки Изделий по качеству аналогична вызову представителя Поставщика для подписания Акта-приёмки по количеству, прописанному в п.

В отношении дефектов в соответствии с п. При возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу качества Изделий, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Экспертизу назначает за свой счет Покупатель, с возмещением расходов Продавцом в случае подтверждения ненадлежащего качества Изделия. Любого рода дефекты, недостатки Изделий, возникшие по вине Поставщика, последний устраняет безвозмездно в счет собственных средств.

Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи преднамеренного или случайного повреждения Изделий Покупателем третьими лицами. Гарантийный срок на Изделия составляет 5 пять лет со дня подписания Акта приемки-передачи Изделий Покупателем. Стороны Договора несут имущественную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за невыполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в порядке и размерах, установленных законами и подзаконными актами.

Поставщик имеет право задержать поставку Изделий в случае нарушения условий оплаты, предусмотренных настоящим договором приложениями, дополнительными соглашениями и т. Покупатель не несет ответственность за перечисление денежных средств по настоящему Договору в случае неправильного указания Поставщиком своих реквизитов в счете. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы форс-мажор , таких как стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, войны или иных чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, выполнению обязательств, которой препятствуют обстоятельства, указанные в п.

Договора, обязана известить по факсу или иным доступным способом другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 5-дневный срок. Не известившая о наступлении таких обстоятельств Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 двух месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от продолжения исполнения Договора без уплаты штрафов и неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной, в срок, не превышающий 2 двух месяцев с момента отказа.

Отказ Стороны от продолжения исполнения Договора осуществляется путем направления другой Стороне уведомления о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения данного уведомления, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении заказного письма. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, ссылающейся на такие обстоятельства.

О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в порядке и сроки, установленные п. Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Стороны имеют право заявить претензии друг другу и устанавливают санкции за невыполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем организации, предъявляющей претензию..

При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменение и расторжение Договора. Изменение условий настоящего Договора возможно лишь по соглашению Сторон при условии письменного оформления такого изменения в виде Дополнительного соглашения либо в соответствии с действующим законодательством. Расторжение настоящего Договора возможно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы по нему недействительны. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится по одному экземпляру данного Договора.

Документы, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи или электронной почты и содержащие необходимые реквизиты сторон, считаются оформленными надлежащим образом, если достоверно можно идентифицировать отправителя и получателя таких сообщений.

Сторона, передающая документы посредством факсимильной связи или по электронной почте обязана в течение 3 рабочих дней со дня направления сообщения передать оригиналы документов под расписку уполномоченному представителю другой Стороны либо направить их заказным письмом с уведомлением.

Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Общие положения Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство Раздел III. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений Раздел IV.

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц Раздел VI.

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов Раздел VII. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов Гражданский Часть первая Раздел I.

Право собственности и другие вещные права Раздел III. Общая часть обязательственного права Часть вторая Раздел IV. Отдельные виды обязательств Часть третья Раздел V. Наследственное право Раздел VI. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Гражданский процессуальный Раздел I. Производство в суде первой инстанции Раздел III. Производство в суде второй инстанции Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений Раздел VI.

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц Раздел VII. Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях настоящего Договора. Изделия изготавливаются Поставщиком из собственного материала своими силами и средствами. Обязанности сторон 2. Поставщик обязуется: 2. Покупатель обязуется: 2.

Осуществить разгрузку Изделий своими силами и средствами, а также нести ответственность за повреждение Изделий, возникшие в результате выгрузки 2. Порядок расчетов, цена Изделий 3.

Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Ответственность сторон 5. Форс-мажор 6. Порядок разрешения споров. Изменение и расторжение Договора 8. Срок действия Договора 9. Заключительные положения Приложение 1. Смета спецификация. Приложение 2.

График поставки.

Договор подряда на производство столярных изделий

Предоставить Покупателю на каждую партию поставленных Изделий товарно-транспортные накладные, счет-фактуру, в соответствии с действующим законодательством РФ и паспорт Изделий оформленный в соответствии с ГОСТ ,п. Изделия поставляются Покупателю Поставщиком автомобильным транспортом Поставщика. Все транспортные расходы включены в договорную цену и оплачиваются Поставщиком. Москва, Олимпийский пр.

Договор на изготовление и поставку продукции

В данном разделе Вы можете ознакомиться с типовым договором поставки эллиптических днищ или другой продукции, скачать проект договора и, в случае необходимости внести дополнительные правки или дополнения. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя. Сумма аванса, перечисленного Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, учитывается при окончательном расчёте. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки: правовые риски и последствия для заказчика и поставщика

Внешний вид фасадов ограничивается только фантазией архитекторов, дизайнеров, заказчика Многообразие материалов для облицовки, представленных на рынке — композитные панели, терракотовые панели, керамогранит, натуральный камень, дерево, стекло, позволяет сделать фасад здания надежным и неповторимым. Для Архитекторов Выгодные условия сотрудничества. Для Заказчиков Предложим оптимальное решение, разработаем проект, смонтируем, дадим гарантии.

.

.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

.

.

.

.

Приемка выполненных работ (Изделий) по настоящему Договору должны соответствовать требованиям действующих на момент поставки.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.